幾種影響工期的因素

　　1、施工許可證：

　　①如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期；

　　②但如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開始日為開工日期。

　　2、拖欠工程款拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。

　　3、設(shè)計變更①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

　　②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　4、圖紙延誤①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

　　②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　5、增加工程量①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

　　②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　6、質(zhì)量鑒定《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

　　①鑒定合格，順延工期；

　　②鑒定不合格，視情況而定。

　　7、建設(shè)單位的其他原因如：指定的代表未按照約定提供指令、批準(zhǔn)，致使施工不能正常進(jìn)行；建設(shè)單位未按照約定時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設(shè)單位未及時檢查等。

　　①設(shè)計變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；

　　②設(shè)計變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。

　　8、一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時

　　9、發(fā)生不可抗力事件無法預(yù)見、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預(yù)防擴(kuò)大損失，要及時按照合同約定的程序和時限報告。